原标题：反转？原告变被告，被告变原告，这个剧情有点晕

这还要从一份装饰装修合同说起

2020年1月15日，覃某基于其自身原因要求该装修公司迟延安装部分工程，并告知其收到指令后再对剩余部分进行施工。

此时，该装修公司已经完成了工程量的97%，工程款合计58500元，覃某应按97%的工程量支付进度款58500元。

覃某验收了该工程，截至2020年1月23日止只支付了工程款15000元，还应支付工程款43500元。但该公司曾多次催讨，覃某均以各种理由推脱，至今未付。

该公司认为覃某的行为已严重违约并损害了他的合法权益。于是，向平南县人民法院起诉请求法院判决覃某支付工程款43500元，并申请了财产保存。

此时，他们的关系是

装修公司

原告

覃某

被告

被告覃某收到起诉书后反而提出 反诉，并向平南县法院提出诉讼请求：

1.判令反诉被告赔偿因迟延完工违约行为给反诉原告造成的经济损失（经济损失计算标准：每日800元，自2020年1月13日起至某大酒店一楼及五楼的吊顶装修工程全部竣工为止）；

2.判令反诉被告承担反诉受理费。

理由

2019年12月13日，反诉原告与反诉被告签订了《工程吊顶装修合同》，由反诉被告承包桂平市某镇的某大酒店一楼及五楼的吊顶装修工程。合同约定的施工期限为30天，即反诉被告于2020年1月12日前完工并交付反诉原告使用，但工期届满，反诉被告仅完成酒店一楼的吊顶安装任务，酒店五楼吊顶装修任务至今未完成。

同时，反诉被告恶意讨要装修款，要求解除合同以拖延反诉原告。反诉原告认为，反诉被告没有按时交工，不能将合格的装修工程交付反诉原告使用，故反诉被告存在违约行为，其讨要装修工程款缺乏事实和法律依据。相反，由于反诉被告迟延交工的违约行为已经给反诉原告造成了经济损失，依法应予赔偿，参考未交工酒店同等楼层营业额，反诉原告每日至少损失800元以上。

故反诉被告应从约定的交工时间即2020年1月12日起至装修工程实际完工之日止，每月赔偿反诉原告24000元。

于是，他们的关系又变成了

装修公司

反诉被告

覃某

反诉原告

原告变成被告

被告变成原告

是不是有点晕？

其实

出现这种情况的原因

不是案情有多复杂

而只是“ 气不过”

正是了解到这点后，法官在查明事实的基础上 多次与双方当事人沟通，释法明理，反复做他们的思想工作。最终，在法官的主持下双方当事人自愿达成如下调解协议：

一、

被告覃某与原告平南县某装饰装修有限责任公司自愿解除双方于2019年12月13日签订的《工程吊顶装修合同》；

二、

被告覃某自愿于2020年4月2日一次性付清工程款3.15万元给原告平南县某装饰装修有限责任公司；

三、

原告平南县某装饰装修有限责任公司自愿放弃其他诉讼请求；

四、

反诉原告覃某自愿放弃全部反诉请求；

五、

该诉案件受理费888元，减半收取计444元，财产保全费470元，合计914元（原告已预交），原告平南县某装饰装修有限责任公司自愿负担；

六、

反诉案件受理费980元，减半收取计490元（反诉原告已预交），反诉原告覃某自愿负担。

这场“反转剧”的关键点是“ 反诉”

那什么是“反诉”呢？

反 诉

是指在一个诉讼程序进行中，本诉被告针对本诉原告向法院提出独立的反请求。本诉和反诉相互独立。合格的反诉提出后，法院可将其与本诉合并审理。

本诉与反诉之间的牵连关系：诉讼请求基于相同法律关系、有因果关系或者基于相同事实等。本反诉适用的管辖和程序相同。

反诉提出时间：一审法庭辩论终结前。

二审中提出反诉，法院应当调解，调解不成，告知另行起诉；但“双方当事人同意由二审法院一并审理的，二审法院可以一并裁判”。

反诉的条件

1. 须由本诉的被告向本诉的原告提出；

2. 反诉须在本诉进行中提出（案件受理后，法庭辩论终结前）；

3. 反诉须向受理本诉的法院提出，且受诉法院有管辖权；

4. 须与本诉适用同一诉讼程序；

5. 须反诉与本诉之间存在牵连关系（诉讼请求基于相同的法律关系/基于相同事实/具有因果关系）。

最后

提醒各位“包工头”、“发包人”

为避免建设工程施工后产生争议

应在“开工”前签订详细的书面合同、

增加工程的需完善签证单

并应及时对工程量进行书面结算

来源：平南法院 每天学点法律知识

作者：李仲权 陈慧霞

编辑：阚媛

校对：党若木

审核：卢光艳

点亮“ 在看 ”，你最好看！